沙治防水网 > 楼房防水 > 个人防水施工承包合同范本 防水施工合同范本

个人防水施工承包合同范本 防水施工合同范本

2020-11-25 04:08:19来源:沙治防水网

新房装修完毕,入住新家后最担心什么?漏水。厕所,阳台,尤其是天花板等一旦出现漏水问题,就会让许多人忧心忡忡。水渗透到墙壁,造成的印记很不美观,重新刷白,过一段时间又“死灰复燃”,久而久之,漏水的地方就彻底荒废。我们介绍个人防水施工承包合同范本。

2, 防水施工合同范本怎么写?



防水工程承包合同


工程名称: (以下简称甲方)

工程地点:

施工单位: *****************工程有限公司(以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定,本着平等、公平、互惠、互利的原则,结合本工程具体事宜,经双方协商订立此合同,当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任,任何一方不得擅自变更或解除。
一、承包方式:

乙方包工、包料、包质量、包安全、包进度总包 方式。
二、工期要求:工期自 年 月 日至 年 月 日,施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。
三、施工准备:
1、本工程在施工过程中,甲方必须配合乙方做好施工必备工作。乙方必须保证施工人员人身安全。
2、材料准备:潍佳聚乙烯丙纶防水、325#水泥、中粗沙、速溶建筑胶粉。
四、施工流程:
1、专业人员携专业施工工具清除原有装饰层(垃圾淤泥清运至一楼整体堆放带工程完工后一次性清走)┉查找渗水原因并做修补堵漏处理┉防水层施工┉闭水试验┉恢复装饰层┉质量验收(验收期限为三天)
五、质量要求:
1、乙方严格按照甲方书面或口头交底,按照施工工艺进行规范施工,做到
确保优良工程。
2、保质期五年,保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
六、施工范围及付款方式:
1、工程范围及预算:


2、付款方式: 本工程不另行收取定金及预付款,维修施工时料费及人工费由乙方预支,工程完工验收后三天内甲方给予一次性结算 。



八、 合同生效、终止与结束
1、本合同需经甲、乙双方(或委托代理人)的签字(或盖章)方为生效,本合同生效日期以甲、乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
2、甲、乙双方因故需变更或终止合同时,应提前书面形式通知对方并将合同中的遗留问题在取得一致意见后以书面形式作为本合同的附件执行,作为结束本工程甲、乙双方的合同关系,未达成协议前本合同继续生效。
3、本工程完工结算后合同自动失效。
4、本合同一式 两份,甲乙双方各执 一 份
九、本合同在履行过程未尽事宜,双方协商解决,协商不成经双方同意由修水县仲裁委仲裁或向人民法院起诉。


甲方(盖章): 乙方(盖章):
联系电话: 联系电话: ************* ****************
******************工程有限公司
签定日期: 年 月 日


3, 怎么写防水施工合同补充协议



XXXXXXXXXXX工程合同
_____________________________(简称甲方)
(简称乙方)
本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将伸缩缝漏水修补工程承包给乙方施工。为了明确双方的职责。确保伸缩缝漏水补漏工程按质期完成。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,认真商议应共同遵守,严格履行以下条款:
一.工程概况:
1..工程地点:
2.工程名称:
3.工程内容:
4.承包方式: 包工、包料
5.承包价格: 元/米
二、乙方职责:
1.本工程开工之日起,听从甲方安排、服从甲方指挥,不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业,要带安全帽,伸缩缝漏水修补工程要在甲方规定的时间完成
2.在修补伸缩缝漏水施工过程中,乙方要严格遵守文明安全规章制度,如有违反安全规章制度所造成的安全事故,由乙方自己承担
3.质量保证,乙方所施工的伸缩缝补漏工程,在三年之内发现渗漏,乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)
三、甲方职责:
1.甲方免费为乙方提供三通:路通、水通、电通
2.协助乙方搞好安全设施,配合乙方进行施工,确保补漏工程顺利进行
四、付款方法:
伸缩缝补漏工程开工后,甲方应支付工人生活费40% 、待伸缩缝补漏修补完工后,通过关水48小时测试不漏水,甲方应在五天之内一次性付清工程款(不包括任何税金)
五、法律责任:
1.合同签订之日起,任何一方不得擅自终止合同,违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金
2.合同依法成立,具有法律约束力,合同发生纠纷时,甲乙双方应本着实事求是的精神,及时协商解决,如协商不成,任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁,及向人民法院提起诉讼
3.本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,以上条款望双方共同遵守,此合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方签字盖章生效。
甲方: 乙方:
联系电话:
日期:2011年 月 日

4, 工程防水施工合同怎么付款



科顺产品定点供货合同
签订日期:
签订地点:
供方: 广东科顺化工实业有限公司
需方:
双主本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。
一. 品名、规格、单位、数量、单价、金额
依照双方送货单确定具体的品名、规格、单位、数量、单价、金额执行。暂定为:
序号 产品名称 规格 代号 单位 价格 备注
二.商品质量:依照国家/行业/企业标准需方订货自备标准。
三.交货及付款:需方付款给供方后,根据需方通知,供方在 天内代运到需方指定的地点。
四.交货方式:
需方指定 ,身份证号码: 为乙方收货人,在甲方的送货单上签字即完成交货。
五.运输方法:由供方负责代办托运,费用由需方承担。
六.本合同货物双方指定销往(或用于) 市(县、区) (工程项目),需方不得转销外地或用于其他工地,否则需方需承担卷材10元/m2,涂料5元/公斤的违约金。违约金由供方的需方已交货款、保证金、订金中直接扣除,不足部份供方另行向需方追索,追索费用由需由方承担。
七.争议解决的方法:双方如有争议,协商解决;协商不成,向供方所在地法院提诉讼。
八.本协议一式两份,与本合同有关的补充协议、对帐单、订单等往来文书的传真件、电邮有效。
供方:广东科顺化工实业有限公司 需方:
代表: 代表:
地址: 地址:
电话: 电话:
开户名: 开户名:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
盖章: 盖章:
合同签订日期: 年 月 日

5, 防水工程合同书?



防水工程承包合同
发包人(甲方): ************************
承包人(乙方): **************************
甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定,本着平等、公平、互惠、互利的原则,结合本工程具体事宜,经双方协商订立此合同,当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任,任何一方不得擅自变更或解除。
一、工程概况
1、工程名称: *******住宅房屋外墙渗水维修
2、工程地点: *******
3、承包方式: 包工包料
二、工期要求:工期自2006年10月1日至2007年1月15日,施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。
三、承包范围:
1、材料乙方自购
2、使用材料: 彩色有机硅防水涂料、嵌缝带、无色拒水溶液、速凝型堵漏剂 。
四、处理方法:
1、外墙裂缝渗水处理
①、使用材料:彩色有机硅防水涂料及嵌缝带。
②、施工方法:以一布三涂法施工,第一遍有机硅涂料刷完裂缝后,将嵌缝带沿裂缝处贴实,随后涂刷第二、三遍涂料。涂料晾干后与墙面牢固结合,嵌缝带在涂料中起到抗拉作用,增强防水层弹性。
③、工艺流程:用毛刷和腻子刀清理外墙基面上的灰尘及附着物,施工人员使用吊绳和吊板自上而下逐步刷裂缝。
2、外墙瓷砖裂缝渗水处理
①、使用材料:无色拒水溶液和速疑型堵漏剂。
②、施工方法:将瓷砖接缝处的细微小洞用堵漏剂填实后,将无色拒水溶液用毛刷涂刷到缝隙及瓷砖表面上,溶液在四小时后即形成一层透明防水隔离层,本溶液防水能保留原瓷砖颜色。
③、工艺流程:用毛刷和腻子刀将外表面清理干净,施工人员用吊绳及吊板,自上而下逐步涂刷外表面。
五、质量要求:
1、乙方严格按照甲方书面或口头交底,按照施工工艺进行规范施工,做到
确保优良工程。
2、保质期五年,保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
六、结算价格及付款方式:
1、施工价格及要求:根据双方协商 胜大花A区一期住宅按住户签字认可后的工程量维修费用贰佰贰拾(¥220)元每户;胜大花园C区一期住宅按壹仟柒佰陆拾(¥1760)元每单元计算(包括所有外立面防水处理)
。施工要求须参照和依据《屋面防水工程技术规范》及《防水涂料技术规范》之标准进行施工。
2、付款方式: 维修施工时料费及人工费由乙方预支,工程结束后的两个月后内结清维修工程款的90剩余维修款做为维修保证金,在保修期结束后的两个月内支付 。
七、本工程在施工过程中,甲方必须配合乙方做好施工必备工作。乙方必须保证施工人员人身安全,出现任何责任事故均由乙方负责。
八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成经双方同意由东营市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。
九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。
十、本合同一式 4 份,甲乙双方各执 2 份。
十一、未尽事宜,另行协商。
发包人(盖章): 承包人(盖章):
负责人(签字): 负责人(签字):
联系电话: 联系电话:
签定日期: 年 月 日
aksfs