沙治防水网 > 厕所防水 > 个人防水劳务承包合同范本 防水施工合同范本

个人防水劳务承包合同范本 防水施工合同范本

2020-11-25 04:10:06来源:沙治防水网

针对建筑物上使用的防水卷材,一般都需要在施工前进行取样检验,可是,你知道防水卷材取样标准包含哪些要求么,要是不了解的话,对正常的防水工程施工会带来麻烦。下面一起去看看个人防水劳务承包合同范本。

3, 防水施工合同范本怎么写?



防水工程承包合同


工程名称: (以下简称甲方)

工程地点:

施工单位: *****************工程有限公司(以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定,本着平等、公平、互惠、互利的原则,结合本工程具体事宜,经双方协商订立此合同,当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任,任何一方不得擅自变更或解除。
一、承包方式:

乙方包工、包料、包质量、包安全、包进度总包 方式。
二、工期要求:工期自 年 月 日至 年 月 日,施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。
三、施工准备:
1、本工程在施工过程中,甲方必须配合乙方做好施工必备工作。乙方必须保证施工人员人身安全。
2、材料准备:潍佳聚乙烯丙纶防水、325#水泥、中粗沙、速溶建筑胶粉。
四、施工流程:
1、专业人员携专业施工工具清除原有装饰层(垃圾淤泥清运至一楼整体堆放带工程完工后一次性清走)┉查找渗水原因并做修补堵漏处理┉防水层施工┉闭水试验┉恢复装饰层┉质量验收(验收期限为三天)
五、质量要求:
1、乙方严格按照甲方书面或口头交底,按照施工工艺进行规范施工,做到
确保优良工程。
2、保质期五年,保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
六、施工范围及付款方式:
1、工程范围及预算:


2、付款方式: 本工程不另行收取定金及预付款,维修施工时料费及人工费由乙方预支,工程完工验收后三天内甲方给予一次性结算 。



八、 合同生效、终止与结束
1、本合同需经甲、乙双方(或委托代理人)的签字(或盖章)方为生效,本合同生效日期以甲、乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
2、甲、乙双方因故需变更或终止合同时,应提前书面形式通知对方并将合同中的遗留问题在取得一致意见后以书面形式作为本合同的附件执行,作为结束本工程甲、乙双方的合同关系,未达成协议前本合同继续生效。
3、本工程完工结算后合同自动失效。
4、本合同一式 两份,甲乙双方各执 一 份
九、本合同在履行过程未尽事宜,双方协商解决,协商不成经双方同意由修水县仲裁委仲裁或向人民法院起诉。


甲方(盖章): 乙方(盖章):
联系电话: 联系电话: ************* ****************
******************工程有限公司
签定日期: 年 月 日


4, 怎么写防水施工合同补充协议



这是最基本的内容:
承包合同书(或承包协议书)
甲方(发包方):XXX
乙方(承包方):XXX
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方就XXX事宜,协商一致,签订协议如下:
一、标的物
XXX(要详细地说)
二、承包期限:
自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日
三、承包费用及结算方式
每年XX元,乙方于XX年XX月XX日将承包费一次付给甲方。
四、双方权利与责任:
(根据实际列出)
五、违约责任:
(根据实际列出)
六、其它约定事项:
1、本协议未尽事宜,甲、乙双方共同协商解决。解决不成,提请当地人民法院仲裁。
2、本协议一式X份,甲、乙双方各执X份。双方签字盖章后生效。
甲方:
年 月 日
乙方:
年 月 日

名词解释


XX

XX(萧县):XX是萧县的拼音缩写XiaoXIan所组成的具有标志性的词。

XXX

《极限特工》(xXx,又称3X反恐暴族,限制级战警)是一部由革命电影工作室、哥伦比亚影业公司出品,索尼电影娱乐公司等发行,由罗伯·科恩执导,范·迪塞尔、艾莎·阿基多等主演的冒险电影,于2002年8月9日在美国首映。 该片主要讲述了克桑德·凯奇曾经是一名顶级的极限运动专家,退役后被美国国家安全局的秘密特工吉布森发现,加入了特工组织,成为了一名出色特工的故事。

乙方

乙方

aksfs